【www.shanpow.com--合同范文】
【一】:地勘合同范本
XXX建设项目
地质勘察合同
工 程 名 称： 工 程 地 点： 合 同 编 号： （由勘察人编填）
勘察证书等级： 发 包 人： 勘 察 人： 签 订 地 点： 签 订 日 期：
发包人：华坪县建华房地产开发有限责任公司
承包人：
发包人委托勘察人承担 建设项目地质勘察 任务。
为明确发包人、承包人双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》
及其他有关法律法规，结合工程具体情况，发包人、承包人双方达成一致意见，订立以下合同内容：
第一条：工程概况
一、工程名称： 建设项目地质勘察
二、工程地点：
三、承包范围：依据设计院出具的建设项目勘探点布置图所提出的参数和
说明以及国家规范等相关内容 进行地质勘察，共 个孔位，其中 个孔位需布点图内现有建筑物拆除后进行补勘，二次进场费用已含在总价内，不再另行收取，出具合格的并符合国家现行规范要求的地质勘察报告。
四、承包方式：包工包料，单价 元/孔为固定价格（包括进场费、机
械使用费、规费、税费等所有费用），结算不再调整。
五、工期： 日历天（地勘报告交付发包人），开工日期以发包人书面或
电话通知为准；
六、工程款及其支付与结算：
1、合同总价款： 人民币： （大写： ） 。
2、支付方式：承包方提供合格的地质勘察报告，待地质勘察报告评审合格
后，承包人向发包人提供结算金额的100%正式发票，同时发包人向承包人支付工程结算费用的90%， 10%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。
第二条：质量要求、验收标准
1.勘探需符合布点图中要求和现行的国家相关规范规定，勘察人向发包人
提交合格的勘察成果资料并对其质量负责，并承担相应法律责任。勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料六份。
2.发包人进行现场和勘察报告验收，其验收标准依据《岩土工程勘察规范》
GB50021-2001(2009年版)及现行的国家、行业及地方规范、规程、标准，设计院提供的地勘点布置图、技术要求和相关的联络单等文件。待承包人现场施工完工（勘察报告编写完成）后及时通知发包人，发包人组织公司相关部门和承包人一起进行现场验收。
第三条：发包人、勘察人责任
一、发包人责任
1.在勘察范围内，发包人应提供相关区域的地下管道布置情况，在没有资
料、图纸的地区（段），发包人应积极组织现场勘察。
2.发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题
（如地上可移动障碍物、青苗树木、处理施工扰民）等相关事宜。
3.勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按照实际变
更勘探孔位数量支付勘察费用。
4.对于施工现场中由外界原因造成勘察人出现多次进场，发包人不再支付
其除勘探点数外任何费用。
5.此次地质勘察发包人只提供必须的施工水源和电源，水、电费用由发包
人承担。
6.由于发包人原因造成勘察人停、窝工，其勘察工期可进行洽商顺延，不
再支付其它费用。
7.本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
二、勘察人责任
1.勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的提供的相关技术要求
进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察资料，并对其负责。
2.由于勘察人提供的勘察结果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补
充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其它单位时，勘察人应承担全部勘察费用；若因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘
察人除应付法律责任和免受直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的50%。
3. 承包人在施工中，负责各施工区域内的成品保护，使其不受污染、损坏，
如有污染、损坏由承包人承担相应责任。
4.在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一
起验收发包人提供的材料。
5.承包人在施工中应有严格的施工安全措施，危险孔位必须留有专人看管，
待完工后必须回填。由于自身安全措施不利而造成的任何事故责任，由承包人负责并承担相应费用。承包人应严格遵守发包人的现场管理和有关的规定（如：办理人员、机械设备等进厂施工手续、办理临时用电用水等相关手续），保证施工安全并应按照国家相关管理规定办理保险。
6.项目建设过程中需承包人配合的工作，承包人需在接到发包人电话通知
后4小时内派人到达现场。
7.本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第四条：违约、索赔
1.由于承包人原因，造成发包人原有建筑物、构筑物、公用设施、地下管
道损坏而造成的相关损失，发包人可向承包人提出索赔。以发包人向承包人派发的联络单确认索赔事项及内容，索赔金额在工程结算时按照相关定额中相应条款之规定从结算工程款中扣除，若索赔金额超过工程结算价，由承包人在结算完成后一周内赔付。
2.除双方确认可顺延的工期外，如承包人没按要求的日期完成，承包人每
拖期一天，向发包人承担违约金壹仟元，此违约金在工程结算时予以扣除。
3.本合同签订后，发包人不履行合同时，发包人支付5%的赔偿金；勘察人
不履行合同时，勘察人支付10%的赔偿金。
第五条：项目管理负责人
发包方项目管理负责人： ；承包方项目管理负责人：
第六条：争议解决方式
发生违约情况，如需司法解决的，应在发包人所在地有管辖权的人民法院
提起诉讼。
第七条：组成合同的文件，其中包括设计变更、工程洽商、联络单。
第八条：双方签订反贿赂协议。
第九条：双方签订安全环保施工协议书。
第十条：本合同正文为清洁打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充
应另行签订补充协议。合同正文中任何非打印的文字或图形（签署人签字、时间签署和盖章除外），除非经双方确认同意，不产生约束力。
第十一条: 本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有
同等法律效力。本合同一式六份，发包人四份，承包人二份。合同签字盖章（含骑缝章）后生效。
发包人： 承包人：
法定代表人（授权委托人）: 法定代表人（授权委托人）： 帐 号： 帐 号：
开户行： 开户行：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
【二】:建筑工程地勘合同
GF－2000－0203
建设工程勘察合同（一）
工程测量、工程物探]
工 程 名 称：
岩土工程勘察
工 程 地 点：
合 同 编 号：
勘察证书等级： 甲级
（由勘察人填写）
发 包 人 ：
勘 察 人：
签 订 日 期： 2011年 9 月 日
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局
[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井） 监制
发包人：
勘察人：发包人委托勘察人承担：任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程
的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、
勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条：工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地点：
1.3工程规模、特征： 详见平面图
1.4工程勘察任务委托文号、日期：
1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：详见《岩土工程勘察任务书》
1.6承接方式： 包干
1.7预计勘察工作量： 钻孔个，深度 米；取土试样；取水试件；波www.shanpow.com_地勘合同范本。
速测试 次 ；探井个等。
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可
靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、
勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑
总平面布置图。
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资
料。
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、
各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人
支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数
另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收集标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料时间
4.1.1本工程的勘察工作定于 2011 年 8 月 31 日开工， 2011年 9 月10 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的
时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4.2 收费标准及付费方式
4.2 .1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 / 计取
费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工程量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2 .2(大写 元整)，合同生效后 /
天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的 / 作为定金，计 / 元
（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察
工程，发包人还应按实际完成工程进度 / %时，向勘察人支付
预算勘察的 / %的工程进度款，计 元；勘察工作
外业结束后 / 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 / %，计 / 元，提交勘察资料成果时，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条： 发包人、勘察人责任
5.1发包人责任
5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
5.1.3发包人应及时向勘察人并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有害、有毒等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的
【三】:建设工程勘察合同范本
建设工程
勘察合同
工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
建设工程勘察合同
发包人（甲方）： 勘察人（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条 合同依据
本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》
1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4
第二条 勘察依据
2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）
2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）
(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）等。www.shanpow.com_地勘合同范本。
2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如《贵州建筑岩土工程技术规范》（DB2246-2004）等等）
第三条 勘察工程概况
3.1 工程名称： 3.2工程地点：
3.3工程规模：
第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容：
4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。
4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、
取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。
4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特殊岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。
4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价，并提供安评报告。
4.2 承包方式：
乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、包验收合格、包税金的方式承包。
4.3工程质量标准：
乙方提交的勘察成果必须满足如下深度要求，且需经甲方书面认可方可付款，否则甲方有权拒绝付款；
4.3.1勘察成果应符合国家、地方的相关勘察标准和要求，能如实反映勘察内容的真实情况；
4.3.2 勘察成果应能完全反映甲方所确认的如下技术要求（详见附件一地质勘察任务书）：
□查明本工程范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特征，分析和评价地层的稳定性、均匀性。
□查明不良地质现象对场地稳定性有无直接危害和潜在威胁，
