【www.shanpow.com--机关单位对联】
【一】:2016年一级建造师管理与实务考试绝密押题
2016年一级建造师管理与实务
考试绝密押题
第1题：案例分析题(案例)(本题:20分)
【背景资料】
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2013年5月30日，该投资公司于2013年3月6日发出招标公告，共有五家建筑施工单位参加了投标，第5家施工单位于2013年6月2日提交投标保证金，开标会于2013年6月3日由该省建委主持，第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选，最后确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2013年8月16日，工程开工后发生了如下几项事件：
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2013年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械租赁商约定，D项工作施工用机械应于2013年8月28日进场，但因出租方原因当月29日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工作日。
事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2天。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。 上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
【问题】
1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产生什么影响？为什么？
2.第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金如何处理？为什么？
3.上述投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日，施工管理费，利润等均不予补偿。在该工程中，乙方可得到合理的费用索赔有哪几项，费用索赔额是多少？
答疑：参考答疑：
1.第5家施工单位的投标文件应当作为废标处理。因为依照相关规定，投标人不桉招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理。
2.招标方对其投标保证金进行没收。因为依照相关规定，在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回其投标文件的，其投标保证金将被没收。
3.不妥之处如下：
（1）投标文件的截止时间，与举行开标会的时间不是同一时间。按照《招标投标法》的规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
（2）开标应当由招标人或者招标代理人主持。省建委作为行政管理机关不能作为开标会的主持。
4.事件一：因为施工场地提供的时间延长属于甲方应承担的责任，且A位于关键线路上，所以对于A工作可以提出工期索赔和费用索赔要求；工作B位于非关键线路上，且有足够的机动时间，故不可以向甲方提出工期索赔，但可以提出费用索赔；工作C未受影响，所以不必提出工期和费用的索赔要求。
事件二：乙方不能向甲方提出索赔要求，因为该租赁设备晚进场不属于甲方的责任。 事件三：设计变更造成E项施工拖延是属于甲方的责任，但由于未对总工期造成影响，故乙方不应提出工期索赔，但可提出费用索赔。
事件四：由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔，并且H工作处在关键线路上，故应给予工期索赔和费用索赔。
5.在本工程中，乙方应得到的合理的费用索赔有：
（1）由事件一引起的费用索赔：18×6 +18×8=252（元）。
（2）由事件三引起的费用索赔：14×30 +15000=15420（元）。
（3）由事件四引起的费用索赔：30 ×6+1000+18×24=1612（元）。
第2题：案例分析题(案例)(本题:20分)
【背景资料】
某住宅楼是一幢地上6层，地下1层的砖混结构，总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故，坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿，10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室，造成2人死亡，3人重伤，经济损失26万元人民币，从施工事故现场调查得知，屋面现浇混凝土模板采用200mm×1200mm×55mm和300mm×1500mm×55mm定型钢模，分三段支承在平放的方木龙骨上，龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆立木，这四根圆木顺向支承在作为6层楼面的3块独立的预应力空心板上，并且这些预应力空心板的板缝，浇缝混凝土浇筑仅4d，其下面也没有任何支撑措施，从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行计算，也无施工方案，监理方也未提出异议，便允许施工单位进行施工，出事故时，监理人员未在现场。
【问题】
1.请简要说明本次事故发生的原因。
2.对本次事故，可以定为哪种事故级别？依据是什么？
3.监理单位在这起事故中应否承担责任？为什么？
4.针对类似模板工程，通常采取什么样的质量安全措施？
答疑：参考答疑：
1.事故直接原因是施工单位违反施工程序，未对模板支撑系统进行分析计算，盲目施工，并由此造成第6层楼面3块预应力空心板超载破坏，从而顺次荷载累加
冲击造成6层楼面贯穿事故。从这次事故中反映出施工单位的作业人员的业务水平低下、安全意识不到位，监理单位监督检查不到位、措施不力。
2.这次事故可认定为一般事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合下列条件之一者为一般重大事故：（1）造成3人以下死亡；（2）10人以下重伤；（3）1000万元以下直接经济损失的事故。
3.监理公司应对建设工程安全生产承担监理责任。施工过程中，监理方未对关键的模板支撑系统进行审查，浇筑过程中无旁站，严重失职，没有防止事故发生。故因承担相应民事、刑事责任。
4.类似模板工程质量与安全的预控措施有：
（1）绘制关键性的轴线控制图，复查轴线标高，垂直度以经纬仪检查控制。
（2）绘制预留、预埋图，在自检基础上进行抽查，看预留预埋是否符合要求。
（3）重要模板要经过设计计算、保证有足够的强度与刚度。
（4）对楼面要进行模板支撑系统的荷载安全计算并采用相应措施，确保楼面承载安全。
第3题：案例分析题(案例)(本题:20分)
【背景资料】
某18层办公楼，建筑面积32000m2，总高度71m，钢筋混凝土框架—剪力墙结构，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外择密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。2013年11月9日在15层结构施工时，吊运钢管时钢丝绳滑扣，起吊离地20m后，钢管散落，造成下面作业的4名人员死亡，2人重伤。经事故调查发现：
（1）作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔吊，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。
（2）专职安全员在事故发生时不在现场。
（3）作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交待了施工方案中的安全管理要求。
【问题】
1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施？
2.指出本次事故的直接原因。
3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?
4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。
答疑：参考答疑：
1.①组织迅速抢救伤员；②保护好现场；③立即向本单位责任人报告；④启动应急预案；⑤协助事故调查；⑥其他合理的应急措施。
2.事故直接原因：工长指定一名不是起重吊车的人员负责钢管起吊，没有将钢管梱绑，铜丝绳勾在了吊钩的端头上，致使起吊中钢管高空散落。
3.安全员严重失职，事发时安全员不在现场，平时对现场防护监督不到位，没有定期检查设备（或参加检查未发现隐患，对隐患整改未落实）。
4.安全技术交底仅有口头讲解，没有书面签字记录，交底人员应包括施工负责人、生产班组，安全技术交底缺乏针对性，没有细化的施工方案和安全注意事项。 第4题：案例分析题(案例)(本题:30分)
【背景资料】
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成，施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办公楼的施工合同，合同工期为41周，合同约定工期若提前（或拖后）1天奖励（或罚款）2000元，乙方提供了粗略的施工网络进度计划，并得到了甲方的批准。该网络进度计划为下图1所示。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日，根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元，因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。
事件二：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作工期拖延一周。
事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成窝工8个工日，该工期延长4天。
事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多用人工8个工日，该工程工期延长4天，材料损失费1万元。 事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该工作工期短了1周，该项技术组织措施费为0.6万元。 其余各项工作实际作业工期、费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象（关键工作），计划工期是多少？
2.针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？
4.合同约定人工费标准为30元/工日，窝工人工费补偿标准为18元/工日，该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%，在工程结算时，乙方应得到的索赔款为多少?
答疑：参考答疑：
1.该网络计划中主要控制对象（或关键工作）是基础工程、主楼主体、设备安装、
装饰装修。总计划工期为41周。
2.事件一：可以提出工期索赔和费用索赔要求，因地质条件原因属于甲方应承担的责任，且该项工作位于关键线路上。
事件二：设计尺寸不当属甲方责任，可以提出费用索赔要求，但该项工作不在关键线路上，与关键线路时间相比尚有7周机动时间，所以不能提出工期索赔要求。 事件三：因施工机械故障属于乙方应承担的责任，不能提出工期和费用索赔要求。 事件四：乙方应该对自己购买的材料和完成的产品质量负责，因此不能据出工期和费用索赔要求。
事件五：如果甲方同意乙方加快施工的技术措施，而不同意承担措施费，则乙方不能提出费用索赔；工期提前，没有工期索赔。
3.经上述分析，只有事件一能获得工期索赔，可索赔工期3天。
工期奖励：3×2500=7500（元）。
4.乙方可得到的索赔款有：
事件一引起的索赔款：（10×30+50000+15×18）×（1+30%）=65741（元）。 事件二引起的索赔款：（30×30+20000）×（1+30%）=27170（元）。 事件五：（1）甲方同意承担措施费：6000×（1+30%）=78000（元）；
（2）甲方不同意承担措施费：0元。
因此乙方应得索赔款为：
（1）甲方同意承担措施费：65741 +27170+78000=170911（元）。
（2）甲方不同意承担措施费：65741 +27170=92911（元）。
第5题：案例分析题(案例)(本题:30分)
【背景资料】
某施工单位承接了某项工程的总包施工任务，该工程由A、B、C、D四项工作组成，施工场地狭小。为了进行成本控制，项目经理部对各项工作进行了分析，其
工程进展到第25周5层结构时，公司各职能部门联合对该项目进行突击综合大检查。
检查成本时发现：
C工作，实际完成预算费用960万元，计划完成预算费用为910万元，实际成本855万元，计划成本801万元。
检查现场时发现：
（1）塔吊与临时生活设施共用一个配电箱：无配电箱检查记录。
【二】:2016年度一级建造师法规考前押题命中率78.13%
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．甲与乙签订一房屋买卖合同，甲已支付一半房款，此时甲请求乙交付房屋并办理过户手续，然后才支付另一半房款。以下说法正确的是( )。
A．依诚信原则，乙不得行使同时抗辩权 B．乙有权行使同时抗辩权
c．甲违约在先，乙有权解除合同 D．乙得行使不安抗辩权
2．下列合同中，属于从合同的是()。
A．买卖合同 B．借款合同 c．保证合同 D．承揽合同
3．建设单位迫使承包方以低于成本的价格竞标的，应处以( )的罚款。
A．20万以下 B．20万以上50万以下
C．项目合同金额的5‰ D．项目合同金额的10‰
4．商标的构成要素不包括()。
A．商标的名称 B．商标的图案 c．商标的颜色 D．商标的使用范围
5．根据我国法律，以下不属于中标条件的一项是( )。
A．能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B．能够满足招标文件的实质性要求
c．投标价格低于成本
D．投标价格最低
6．以下情形中不符合生产经营单位安全生产基本要求的是( )。
A．生产经营单位为安全生产设施投入大量资金
B．设置安全生产管理机构管理危险物品的经营储存
c．配备劳动防护用品
D．由从业人员个人缴纳工伤社会保险
7．发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，将被如何处理?( )
A．责令改正，处以罚款 B．责令停止施工
c．吊销资质证书 D．没收违法所得
8．当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起( )内向上一级人民法院提起上诉。
A．10日 B．15日 C．30 日 D．60日
9，股份有限公司的权力机构是()。
A．股东大会 B．股东会 C．董事会 D．监事会 2016年度一级建造师法规考前押题 请广大考生在下载后24小时内删除，否则造成的一切侵权行为后果自负！
10．接受委托为建设项目影响评价提供技术服务的机构，应当经过( )考核审查合格后，颁发资质证书。
A．县级以上环保行政主管部门
B．市级以上环保行政主管部门
c．省、自治区、直辖市的环保行政主管部门
D．国务院环保行政主管部门
11．下列情形中不属于安装工程一切险承保范围的是( )。
A．短路、过电压、电弧所造成的损失
B．超压、离心力引起的断裂所造成的损失
c．因结构、材料或在车间制作方面的错误导致的损失
D．因安装地点的运输所引起的意外时间
12．建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过()方决定该项目开工建设的，应报原审批部门重新审核。
A．1年 B．5年 C．10年 D．15年
13．债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做( )。
A．保证 B．抵押 C．留置 D．质押
14．下列做法中不属于投标人以非法手段骗取中标的是( )。
A．非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标
B．以低于成本的报价竞标
C．投标时递交虚假业绩证明、资格文件
D．假冒法定代表人签名，递交假的委托书
15．甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。此种债的消灭基于( )事实。
A．清偿 B．混同 c．提存 D．抵消
16．下列权利中属于著作财产权的是()。
A．发表权 B．署名权 c．修改权 D．发行权
17．分包工程的安全生产责任，()。
A．由总承包单位承担责任
B．由分包单位承担责任
c．由各分包单位承担连带责任
D．由总承包单位和分包单位承担连带责任
18．施工单位的下列措施中，不符合安全生产要求的是( )。
A．根据施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的施工措施
B．在施工现场人口处设置明显的安全警示标志
c．施工现场的办公、生活区设置在作业区内
