【www.shanpow.com--简历下载】
布线施工合同下载【一】:综合布线施工合同
编号：wd2014007
综合布线工程施工合同
工程名称
工程地址
发包方（甲方）
2014年7月
乌当联社金园分社综合布线工程施工合同
甲 方：乌当区农村信用合作联社
乙 方：贵州宏志数码科技工程有限公司
经甲、乙双方协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，就给乌当农村信用合作社金园网点综合布线施工及设备供货一事，签订合同如下：
一、工程清单及价格；
详细清单见合同附件。
工程造价总计：人民币贰拾捌万壹仟元整（￥：281000.00元）。
二、 实施内容
对甲方综合布线系统实施工程，工程内容包含强、弱电布臵，接地防雷、背景广播、UPS设备安装等。
三、工程工期
1、乙方于签订本合同后5个日历日内开始进场施工，于签订本合同后30个日历日内完成全部施工及测试。
2、如因甲方更改原设计、装修施工方工期影响乙方工期，应根据具体情况双方协商将系统交付日期顺延。施工中发生质量问题时，甲方代表可书面通知乙方暂停施工，并在发出通知后48小时内提出处理意见，乙方按甲方要求暂停施工并保护好已完工程，达到甲方复工要求后，甲方有权要求乙方复工，如甲方没有通知乙方复工的，乙方需以书面形式向甲方提出复工要求，甲方批准后继续施工，甲方未在48小时内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未作答复的，乙方可自行复工。如因乙方的原因造成施工质量问题，乙方需赔偿甲方因此受到的
损失。如因乙方的原因造成逾期完工的，乙方应按本合同的相关约定承担违约责任。
四、质量保证
1、乙方保证所有货物是全新货物，并完全符合国家技术质量规范和合同以及招标投标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
2、乙方保证所提供的货物经正确铺设、安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、施工或材料的缺陷而发生的任何不足或保障负责。
3、甲方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验货
物和工程质量，如果发现货物的数量、质量、规格和工程质量等与合同不符，乙方应立即更换货物和重新施工，由此导致逾期交货、工期延期，按合同第十一条中第5项约定处理。如果在质量保证期内，证实货物和工程质量存在瑕疵或缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到通知之日起1个日历日内应按照国家“三包”规定免费退货、换货和维修有缺陷的货物，并且在3个日历日内按甲方要求重新施工，具体工期按实际情况确定。
4、如果乙方在收到通知之日起3个日历日内没有弥补瑕疵或缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此产生的风险和费用由乙方承担。
5、乙方必须健全质量检验制度,施工现场设专职质量安全检验员,做好自检记录，乙方对工程要严格督导、管理,确保机房工程完工后能满足甲方信息化建设机房的正常运转需要。
五、安全管理
1、乙方按安全施工有关规定,采取严格、科学的安全防护措施,确
保施工安全和第三者的安全,由于自身安全措施不利造成事故,乙方按有关规定立即报告建设主管部门和甲方代表，并立即采取救援措施，甲方应全力协助抢救。若因乙方原因造成的事故，由此造成第三人的人身及财产损害、甲方的财产毁损及损坏的赔偿责任，以及遭受的行政处罚等所有责任和费用，由乙方承担；
2、本工程施工设备和材料由甲方提供适当场地放臵。
六、竣工验收
１、乙方负责完成上述全部设备、材料的安装、现场布臵实施工作，在施工过程中要确保现有网络的正常、稳定运行；
2、工程完工后，乙方向甲方提供整套强、弱电分布图、重要设备安装示意图等施工资料，由甲、乙双方共同验收并出具验收报告，当发生验收分歧，未能出具共同验收报告时，共同委托有资质的第三方鉴定，并以第三方的鉴定结论为验收依据。鉴定费用由甲、乙双方共同承担。
七、付款与结算，
1、项目总价：
本合同总价格人民币：贰拾捌万叁仟玖佰元整（￥：281000.00元）；
2、付款方式：
（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总额30%的项目预付款，即人民币捌万肆仟叁佰元整（￥：84300.00元）；乙方开展现场施工及联调测试合格，并经甲方正常试用一个月后由甲乙双方共同验收，验收通过后，乙方向甲方提供全额发票，甲方向乙方支付合同总额的65%，即人民币壹拾捌万贰仟陆佰伍拾元整（￥：182650.00元）；剩余合同总额的5%，即人民币壹万肆仟零伍拾元整（￥：14050.00元）作为项
目质保金。自验收通过之日起一年内无质量问题，甲方支付乙方质保金。
（2）乙方按照合同约定收取货款时必须提供正规发票给甲方。
3、乙方收款单位全称：贵州宏志数码科技工程有限公司
4、收款单位开户银行全称： 贵阳银行兴筑支行
收款单位帐号： 111012010200074866
八、服务
1、乙方提供完整的项目实施方案。
2、乙方应根据招标书要求和投标承诺全面负责机房工程的维护工作，对出现的各种故障在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若主要设备的故障在24小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供可用的设备给予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。
4、合同项下的免费质量保证期（简称“质保期”）为自工程通过最终验收之日起开始计算，免费质保期为3年，质保期内乙方对整个工程提供免费维修。超过免费质保期后的维修只收取维修换件的成本费，并由乙方向甲方提供加盖厂家公章的部件成本价格单。
5、质保期内，设备或零部件非人为因素出现故障而造成停用时，如因自身故障造成停用时间累计超过30个日历日，则免费质保期在状态恢复时重新计算。
6、乙方根据本合同及本项目的招投标文件的有关规定、《厂商产品保修承诺及服务指南》及与甲方商定事项为甲方提供产品售后服务。
7、乙方提供的货物保修具体服务内容和服务方式依照本项目的招投标文件的有关规定及《厂商产品保修承诺及服务指南》执行。
九、保密
布线施工合同下载【二】:电源布线施工合同
电源布线工程合同书
合同编号
甲 方：
乙 方：www.shanpow.com_布线施工合同下载。
《依照中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方签定本合同，以资共同遵守。
一、乙方资质情况：
1、营业执照号码，发证机关围 。
二、 工程概况：
1、 工程名称：2、工程地址：
3、工程施工范围及内容：
4、工程承包方式；
5、工程要求：
6、验收标准：
三、工期：
1、进场开工日期：按甲方通知进场日进场，如超期不进场施工或延期不
完工的，均视为乙方违约。
2、乙方必须在甲方规定的时间完工，工期为日历天，工期不能无
顾顺延。
四、 合同价格:
1、合同价格为，人民币大写：
2、本条例所列合同单价不因任何原因调整，本合同价款为一次性包干价，
除工程结算与暂定工程量发生偏差外，不因任何其他因素而调整。出现
工程结算与暂定工程量发生偏差的情形时，由甲乙双方协商一致对本合
同价款作出修改。
3、在乙方适当履行本合同下各项义务，本工程能符合本合同所列要求并通
过甲方验收的前提下，甲方应按规定一次性付清合同价款。
五、质保期：
本合同质保期为一年，从本工程完工后通过甲方验收之日开始计算，质保期内有线路短路跳闸或停电等故障，乙方必须在最短时间内修复并承担因此产生的费用。
六、验收：
乙方完成本工程后，应在工期结束之日通知甲方对本工程进行验收，确认本工程是符合甲方要求及本合同的规定。
七、 违约责任:
1、甲方未按时支付到期应付的合同款，而未向乙方提出正当理由的，每逾
期一天，甲方应向乙方支付相当于逾期支付款项 的违约金，逾期
超过天的，乙方有权单方面解除本合同，甲方应向乙方支付本合
同总价 %的违约金并赔偿乙方的损失。
2、乙方未按本合同约定的工期内完成本工程或本工程未能通过甲方验收的，
每逾期一天。乙方应向甲方支付违约金 元，逾期超过 天的，
甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总价 %的违约金
并赔偿甲方的损失。
八、争议的解决：
双方同意，因本合同发生争议，由双方友好协商，协商不好，提交甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其它条款
在本合同有效期内，经甲乙双方协商一致，可变更本合同。双方签定合同
之日起，本合同生效。本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份。
甲方代表：
单位名称：
单位地址：
联系电话：
乙方代表： 单位名称： 单位地址： 联系电话： 年 月 日
布线施工合同下载【三】:综合布线工程合同书
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司
综合布线工程合同书
甲方：_________________________ 乙方：_________________________
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 一、 工程概况
1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围： 从办公室拉网到硅铁炉房 二、工程进度及验收 1、工程范围
1）屏蔽网线和光纤敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。
5） UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。 三、工期：
乙方施工开始日期为 年 月 日，交工日期为 年 月 日。 四、合同报价：
合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。 五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________；
2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。 六、质量保证及保修：
1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；
2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；
3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 七、违约条款：www.shanpow.com_布线施工合同下载。
1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；
2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；
3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；
4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；
5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。
甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 附：详细清单。
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日 年 月 日
附：详细清单
布线施工合同下载【四】:光纤布线施工合同
篇一：综合布线工程合同书
中卫市跃鑫钢铁有限责任公司
综合布线工程合同书
甲方：_________________________ 乙方：_________________________
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下： 一、 工程概况
1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围： 从办公室拉网到硅铁炉房 二、工程进度及验收 1、工程范围
1）屏蔽网线和光纤敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。
5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。 三、工期：乙方施工开始日期为年 月 日，交工日期为 年 月 日。 四、合同报价：
合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。 五、结算方式：
1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________；
2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。 六、质量保证及保修：
1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用；
2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费；
3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款；
2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收；
3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）；
4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止；
5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 附：详细清单。 甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年 月 日年 月 日附：详细清单
篇二：弱电综合布线施工合同
有限公司无线网络施工
合
同
书
甲 方：
乙 方：
签约时间：2014年月日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：
一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试
二、工程地点：
三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试
四、工程金额：
工程合同总价为人民币： 如工程量发生增减，则增减部分按
实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。
五：付款方式
1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，
金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。
2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支
付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。
3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。
3、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。
六、进场时间与工程进度
按甲方工程进度，合同签定之日起计到 月 日施工结束，现场不具备施工
条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。
七、甲方的职责
1. 遵守本合同的付款方式。
2. 甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲
方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案
的实施。
3. 负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划， 为乙方
顺利实施工程提供良好的工程条件。4. 为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。
5. 监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。
6. 负责与工程相关部门的协调工作。
八、乙方职责
1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的甲方及自身的经济损失及各种罚款。
3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。
4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。www.shanpow.com_布线施工合同下载。
5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。
6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。
7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。
8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。
九、安全与质量
1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。
2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲
方不应以此为理由拖欠合同款。
十、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。
十一、材料、设备供应
1、乙方自备全部施工机具和设备。
2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。
十二、工程验收及保修
1、工程验收；
乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。
2、工程保修
a、该工程免费保修期年限为 壹 年。保修期内，乙方接到甲方的
维修通知后， 3日内 到场维修，国家法定节假日顺沿。
b、免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙
方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。
十三质量标准及施工要求
1.
2.
十四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
十五、解决合同纠纷的方式
1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，
任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用（包
括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等）由败诉方承担。
工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。 乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉；如
因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带
责任。
十六、合同生效及其它约定
1. 本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或
盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完
毕自动失效；
2. 本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补
充协义方可生效，否则视为违约。
4. 如违反本合同的相关约定，违约方应承担 5 ‰的违约金。
5. 其它未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日篇三：综合布线工程合同
诚建〃檀香山综合布线工程承包合同
发包方：株洲诚建房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：湖南春秋电子通讯技术有限公司 （以下简称乙方）
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商,现就诚建〃檀香山综合布线系统工程施工事项订立本合同，以资双方信守。
第一条 工程概况
1、项目名称：诚建〃檀香山综合布线系统工程
2、工程地点：株洲市芦淞区株董路与东环线交汇处
3、承包范围：综合布线系统工程包括小区光纤通信系统和有线电视系统，其中小区光纤通信系统包括小区通信机房至单元弱电井及单元弱电井光纤接入至室内多媒体信息箱ftth光纤入户两部分（含电话、宽带），通信机房由甲方指定专用机房，乙方建设通信机房按1100户的容量配臵机柜及机柜内部所以设备，（含机房设备所用的强电箱、静电地板、防雷处理等），机房通风及所需配臵的设备如空调等由甲方负责。有线电视系统包括有线电视设备箱及线路到户（住宅每户两个电视信息点）及信号开通。小区一期640户，每户一个多媒体信息箱（规格350*300*120mm），户内多媒体信息箱凿除洞孔、垃圾清理、箱体安装、光纤通信系统布放光纤至每户多媒体信息箱，有线电视系统自每户多媒体信息箱至客厅、主卧室布放两个电视点由乙方负责，多媒体信息箱至每个网络信息点不在本合同范围内。小区红线范围内室内外弱电管道预埋、桥架不在本工程范围内，由甲方负责建设。
4、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试。
第二条 合同工期
合同工期以甲方工程部开具的开竣工通知单确定的开竣工日期为准，配合土建施工进度进行，不得影响土建施工进度。
第三条 合同价款及付款方式
1、合同价款
(1)一期合同工程承包总价款：人民币陆拾肆万元整(￥:640，000.00元)。每户单价为1000元/户，一期640户，以上价款包含所有的材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。二、三、四期根据工程实际数量按实结算，具体根据每期工程实际户数予以确定。
(2)乙方对本工程的设计方案及图纸已充分了解并确认，施工中如无重大设计变更，均按以上
约定单价标准执行；施工期间如有重大设计变更或国家有关文件调整，则双方另行协商确定。
2、付款方式
(1)乙方每期工程进场施工后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程总价的80％。
(2)每期工程安装完毕验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付每期工程结算总价的15％。
(3)预留质保金5％，每期工程安装完毕验收合格一年后付清。
(4)甲方付款前，乙方必须提供相应金额的正式有效建安税务发票。
第四条 权利和义务
（一）甲方责任与义务
1、甲方指定 李建军 为本项目现场代表。
2、负责施工过程协调管理和竣工验收。
3、按合同约定支付工程进度款。
4、负责提供有关图纸及技术要求、提供工作面。
5、为乙方工程施工提供一定的便利条件。
6、协调乙方与其它施工单位的工作关系，并提供临时给水点和用电点各一个，所需水电费由乙方负责。
7、甲方负责向乙方安装的设备提供设备接入电源并免费单独装表，负责每户多媒体信息箱220v电源接入。按国家规定的价格向营运商收取电费(协议另行签订)。
（二）乙方责任与义务
1、制作安装时在现场指定工程 肖海鸥 主要负责人，负责本工程的全面质量管理。
2、现场设立创建文明、安全施工，安排专人负责文明、安全施工，严格按照文明安全施工标准进行施工。
3、积极做好开工前的准备工作，按甲方要求如期开工。做好材料采购、管理工作，负责向甲方提供设计图纸和各施工材料的产品合格证。
4、严格按设计图纸和现行施工技术规范、规程进行施工，确保质量，按有关规定提供竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。
5、施工过程中，乙方必须服从甲方现场管理人员和监理单位及土建主体承包单位的管理并严格按施工图定点放线，保质保量的完成各项工程，如出现质量问题，将由乙方免费施工至甲方要求。
6、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，否则，由此造成的一切损失由乙方承担。
7、做好成品保护工作，不破坏及不污染产品和成品。如有破坏或污染，由乙方负责修补或清理，如不能修补或清理的，甲方可另行委托其他单位施工,由此造成的相关费用由乙方承担，且甲方有权按费用的15%向乙方收取管理费。
8、做好设备自检、内部质量管理工作，接受甲方、监理方监督检查、对甲方、监理方提出的质量问题及时纠正。从进场至竣工验收，乙方必须接受总
