【www.shanpow.com--简历模板】
【一】:合同封面(模板)
合同编号：ZLJS—鲁BX—001
浙江中磊建设有限公司建筑
工
程
承
包
合
同
、
浙江中磊建设晔基花园新城一期工程项目部
前言
【二】:合同封面
【正本】
博 远 西 苑
工程总承包合同
合同编号：MSDI-FJ-2012-03
发包人：湖南博远投资发展有限责任公司 承包人：中国水电顾问集团中南勘测设计研究院
湖 南 • 长 沙
二○一二年十二月
【正 本】
湖南省郴州市桂阳桥市风电场 机轮毂总成采购合
合同编号：QS-SBCG-022
买 方：中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 风同
卖 方：湘电风能有限公司
2 0 1 3 年 8 月
【正 本】
湖南省郴州市桂阳桥市风电场 风机www.shanpow.com_合同封皮范本。
买 方：中国水电顾问集团中南勘测设计研究院卖 方：湘叶片采购合 合同编号：QS-SBCG-021 电新能源有限公司同
2 0 1 3 年 8 月
【正 本】
湖南沅水 桃源水电站
发电厂房中控楼装修工程
施 工 合 同
合同编号：TY-TJ-C18
发包人：中国水电顾问集团中南勘测设计研究院
【三】:合同封面
DQ---2010---0668
大旗尚易装饰装修工程施工合同
（2010版）
发包方 （甲方）：www.shanpow.com_合同封皮范本。
承包方 （乙方）：
合 同 编 号：
大旗尚易装饰公司
二零一零年一月修订
北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款
发包方（以下简称甲方）： 委托代理人（姓名）： 民族： 住所： 身份证号： 联系电话： 手机号：
承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 联系电话： 本工程设计人： 联系电话： 施工队负责人： 联系电话：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合本市家
庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方
承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1工程地点：
1.2工程装饰装修面积：
1.3工程户型：
1.4工程内容及做法（见报价和图纸）；
1.5工程承包，采取下列第 种方式；
（1）乙方包工，包全部材料。
（2）乙方包工，包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.6工程期限 日(以实际工作日计算)；
开工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
1.7工程款和报价单
（1）工程款：本合同工程造价为（人民币）
金额大写：
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经济建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。
第三条 施工图纸
3.1施工图纸采取下列第 种方式提供：
（1）甲方自行设计的，需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。
（2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸一式二份，甲乙双方各执一份。
3.2双方应当对施工图纸予以签收确认。
3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不
得用于本合同以外的项目。
第四条 甲方工作
4.1开工三日前要为乙方入施工创造条件，以不影响施工为原则。
4.2无偿提供施工期间的水源、电源、和冬季供暖。
4.3负责办理物业管理部门开工手续和办理装修手续时所有费用。
4.4遵守物业管理部门的各项规章制度。
4.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。
4.6不得有下列行为：
（1）随意改动房屋主体和承重结构。
（2）在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。
（3）在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
（4）破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。
（5）强令乙方违章作业施工的其他行为，如出现意外情况由甲方全权负责。
4.7凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请，由原设
计单位或具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明，再由房屋管理部批准。
4.8施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。
4.9参与工程质量施工进度的监督，参与工程材料验收，隐蔽工程验收、竣工验收。
第五条 乙方工作
5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保
质、按期完成本合同约定的工程内容。
5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：
（1）无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重
结构，不得加大楼地面荷载，不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
（2）不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得
从事敲、凿、刨、钻等产生噪音的装饰装修的活动。
（3）因进行装饰装修施工造成甲方住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，确
认是乙方责任的由乙方承担修理，但不负责其他赔偿。
（4）负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。
（5）保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。
（6）保证施工现场的清洁，每日完工后清扫施工现场。
5.3通过告知网址、统一公式等方式为甲方提供本合同签定及履行过程中涉及的
各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。
5.4甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
第六条 工程变更
在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由合
同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期，工程变更协议，
【四】:合同封面模板
www.shanpow.com_合同封皮范本。合同编号：
工程名称
施
工
合
同
工程名称：
工程地址：
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
2014年8月28日
【五】:劳动合同范本封面
合同网，能帮助许多需要维护自己的权益的朋友更加更快的找到解决方案，尤其是对合同法了解比较少的朋友，更应该加大对合同 的认识。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。
雇主(以下简称甲方)与受雇职工(以下简称乙方)根据《中华人民共和国劳动法》和《_________》，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
第一条 本合同期限自_________年______月______日开始，至_________年_____月_____日终止，其中试用期_________天。
第二条 乙方同意在甲方从事_________工作。
第三条 甲方对乙方的劳动质量和数量要求是_________。
第四条 甲方每月______日以_________货币形式支付乙方工资，工资不低于________元，其中试用期间工资为_________元。
第五条 甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时，每周不超过40小时，甲方保证乙方每周至少休息一日，因工作需要延长工作时间的，经乙方同意延长工作时间每日不得超过3小时，每月不得超过36小时。
第六条 甲方安排乙方加班加点的，甲方应依法支付加班加点工资，按以下标准支付工资：
1.在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，按照乙方小时工资标准的150%支付工资;
2.在休息日工作，按照乙方日或小时工资标准为200%支付工资;
3.在法定休假节日工作的，应另外支付乙方日或小时工资标准300%的工资。
第七条 甲乙双方应按国家和_________市社会保险的有关规定缴纳社会保险费。
第八条 甲方执行国家有关劳动保护的法规、规章，为乙方提供劳动安全和卫生设施。根据从事工种的需要，发给乙方劳动保护用品和配置生产、工作必需的劳动工具。
第九条 甲方负责为乙方办理人身意外伤害保险。保险期限由甲方按照双方签订的劳动合同期限确定，保险金额为_________元。
第十条 甲方应给予乙方______月的患病或非因工负伤的医疗期，乙方在医疗期内患病的医疗费用甲方负担_____%。
第十一条 乙方应遵守的劳动纪律是___________________________________________________。
第十二条 本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。
第十三条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
1.在试用期间，被证明不符合录用条件的;
2.严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;
3.严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;
4.被依法追究刑事责任的。
第十四条 下列情形之一，甲方可以解除合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方：
1.乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作的;
2.乙方劳动未达到劳动合同规定的质量和数量的;
3.甲乙双方不能依据本合同第十二条，就变更合同达成协议的。
第十五条 合同双方当事人协商一致，可以解除劳动合同。
第十六条 乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。
【六】:新版设计封面合同
《新版设计封面合同》一文发表于2013年04月13日，欢迎您访问的合同范本频道劳动合同封面的内容，以及《新版设计封面合同》等范文作为参考，希望本文能对您有所帮助。 甲方（艺术家）：_____________________
住址：_______________________________
电话：_______________________________
乙方（出版商）：_____________________
住址：_______________________________
电话：_______________________________
甲乙双方经充分协商一致，兹就甲方为乙方欲出版的《________》一书设计封面事宜达成协议如下：
第一条
本封面设计主题为____________________。
第二条
本封面设计需使用____种颜色，尺寸为____________。
第三条
1．在____年____月____日前，甲方须向乙方交付本封面设计初稿_____件。
2．乙方须在收到初稿后____日内将选定的初稿通知甲方。
3．甲方须在接到乙方上述通知后____日内向乙方交付成稿。
4．乙方可要求甲方对成稿做细微改动，未经甲方书面同意，乙方不得请求甲方以外的任何人对成稿予以修改。
第四条
甲方保证本封面设计为本人创作，不侵犯他人权益。
第五条
1．甲方所设计封面，其著作财产权归乙方所有，但甲方可将本封面设计用于展览及出版个人作品集。
2．在本书出版及作其他利用时，应当注明甲方为设计者。
第六条
本封面设计原件所有权归甲方所有。乙方在本书出版后或自本合同签订之日起四年内须将全部原件归还甲方。归还时间以上述两项条件最先到达者为准。
第七条
乙方就本封面设计向甲方付酬后而不采用本封面设计，不承担任何赔偿责任。
第八条
乙方须在收到本封面设计成稿____日内向甲方支付酬金____元。
第九条
双方因本合同的解释和履行发生争议，由双方协商解决。协商不成，按以下第____种方式解决：
1．由________仲裁机构仲裁。
2．向________法院起诉，由法院裁决。
第十条
本合同一式两份，双方各执一份为凭。
甲方：（签字）_______________________
乙方：（签字）_______________________
乙方授权代表：（签字）_______________
签订日期：__________年______月_____日
